Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 109657" | |
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество "Оборонэнерго", Россия, 119160, Московская область, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 |
Заказчик: | филиал "Верхневолжский" |
Контактное лицо: |
Виноградова Анна Викторовна Специалист по конкурсным процедурам одела обеспечения производства филиала "Верхневолжский" |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Капитальный ремонт нежилых помещений, зданий промышленного назначения Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторных подстанций ТП-1 в/ч-42713, ТП-5 в/ч-21220, ТП-4 в/ч-71211, ТП-1 в/ч-55486, ТП-2 в/ч-55486 РЭС "Костромской" для нужд филиала "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго" |
Количество и единицы измерения: | 1 договор |
Цена за единицу: | 971 740,94 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 971 740,94 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Условия: предоплата 50% в течение 5 банковских дней после заключения договора. Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогооблажения). |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: ТП-1 - Костромская область, г. Буй, в/ч-42713; ТП-5 - Костромская область, г. Буй, в/ч-21220; ТП-4 - г. Кострома, в/ч - 71211; ТП-1, ТП-2 - Костромская область, г. Нея, в/ч
-55486 Условия: предоплата 50% в течение 5 банковских дней после заключения договора. Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогооблажения). Сроки: в течение 40 дней с момента подписания договора. |
Сроки выполнения предмета договора: | Сроки: в течение 40 дней с момента подписания договора. |
Дата публикации: | 20.04.2012 16:54 |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 02.05.2012 11:00 |
Критерии оценки котировочных заявок: |
- сроки выполнения работ; - цена договора; - сроки предоставления гарантий качества работ; - квалификация участников конкурса. |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.05.2012 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 109657" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: |
В настоящей процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. - участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры; - в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность участника заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре; - в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике. - Наличие свидетельств, лицензий о допуске к определенному виду или видам работ. -Опыт аналогичных работ не менее 3-х лет. - см. п.14 Технического задания. |
Документы, прилагаемые к заявке: |
Документы которые необходимо разместить в личном кабинете: - учредительные документы (устав, учредительный договор); - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; - полученную не позже чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (приказ о назначении руководителя); - доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа); -бухгалтерский баланс за последний отчетный период отметкой налогового органа; -Обязательно заполнение информационной карты в личном кабинете участника. Документы, прикрепляемые к заявке: -ЗАЯВКА; -Анкета Участника размещения заказа; -Банковские реквизиты. - Сводный сметный расчет, СМЕТЫ -справка о выполнении аналогичных работ (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг за 3 года. -отзывы о работе, данные контрагентами. - Наличие свидетельств, лицензий о допуске к определенному виду или видам работ . - см. п. 14 Технического задания |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: |
170001, г. Тверь, 4-й пер. Красной Слободы, д. 3-б тел./факс (4822) 49-48-60, 49-48-61 e-mail: avinogradova@vv.oen.su |
Председатель комиссии: | Волгин А.В. - директор филиала «Верхневолжский» ОАО «Оборонэнерго» |
Члены комиссии: |
Гришин К.В. - Зам. директора по техническому развитию и обеспечению производства Смирнов А.А.-Главный инженер Гайнов В.В. - Начальник отдела обеспечения производства Толстых А.Ю. - Начальник планово-экономического отдела Виноградова А.В. - Ведущий инженер отдела обеспечения производства |
Комментарии: |
Допускается размещение учредительных документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) в личном кабинете участника. Заявка, СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО, СМЕТЫ и т.д. НАДЛЕЖИТ загружать непосредственно к
самой процедуре. -Не предоставление свидетельства СРО,будет являться основанием для отклонения заявки. -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогооблажения). |
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файлаИзменен | |||
1-109657 | Скачать файл Документация (4.3 Мб) | 20.04.2012 16:52 |